Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen Ahmet Kirik (nachfolgend „Auftragnehmer") und Unternehmern im Sinne von § 14 BGB (nachfolgend „Auftraggeber") über IT-Dienstleistungen, Beratung, Digitalisierung, Automatisierung, Hosting-nahe Leistungen, Webentwicklung sowie verwandte Leistungen.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn der Auftragnehmer ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
2. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, der Auftragsbestätigung oder einem schriftlichen Vertrag. Änderungen und Erweiterungen bedürfen der gegenseitigen Abstimmung.
Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen nach dem jeweiligen Stand der Technik und mit der Sorgfalt eines ordentlichen IT-Dienstleisters.
3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt rechtzeitig alle für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Zugänge, Ansprechpartner und Freigaben bereit. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
4. Angebote, Vertragsschluss und Preise
Angebote sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet. Ein Vertrag kommt durch schriftliche oder elektronische Auftragsbestätigung bzw. durch Beginn der Leistungserbringung zustande.
Es gelten die im Angebot genannten Preise. Soweit nicht anders vereinbart, verstehen sich Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Leistungen werden nach Aufwand oder gesondertem Angebot abgerechnet.
5. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Der Auftragnehmer kann die weitere Leistungserbringung bis zur Begleichung fälliger Beträge zurückstellen.
6. Termine und Fertigstellung
Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Höhere Gewalt und Umstände außerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers berechtigen zu angemessener Fristverlängerung.
7. Abnahme
Soweit eine Abnahme vereinbart oder branchenüblich ist, gilt die Leistung als abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Bereitstellung wesentliche Mängel schriftlich rügt oder die Leistung produktiv nutzt.
8. Gewährleistung
Der Auftragnehmer behebt innerhalb der gesetzlichen Fristen Mängel an geschuldeten Werkleistungen. Unwesentliche Abweichungen begründen keine Gewährleistungsansprüche. Bei Dienstleistungen gilt die gesetzliche Haftung nach den Regeln des Dienstvertragsrechts.
9. Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
10. Geheimhaltung und Datenschutz
Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der anderen Partei vertraulich. Personenbezogene Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung und den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Soweit erforderlich, schließen die Parteien eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO.
11. Nutzungsrechte
Soweit nicht anders vereinbart, erhält der Auftraggeber nach vollständiger Zahlung ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den eigens für ihn erstellten Arbeitsergebnissen. Vorgefertigte Module, Bibliotheken und Know-how des Auftragnehmers verbleiben beim Auftragnehmer.
12. Laufzeit und Kündigung
Projektbezogene Verträge enden mit Erfüllung. Dauerschuldverhältnisse können, soweit nicht anders vereinbart, mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
13. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Kontakt: info@itlogik.de · +4991147717541 · Ahmet Kirik, Rudolf-Breitscheid-Str. 3, 90762 Fürth, Deutschland